Algemene voorwaarden – NauticForSale.com

Dit zijn de algemene voorwaarden van JVS Shipping B.V., het bedrijf achter NauticForSale.com. Ze gelden voor alles wat wij verkopen en voor het werk dat wij aan boord doen: elke offerte, elke bestelling en elke opdracht. Duw- en sleepvaartwerkzaamheden vallen er niet onder; daarvoor gelden aparte voorwaarden.

Deze voorwaarden ook in: English · Deutsch · Français

Bij het afrekenen vragen wij u deze voorwaarden te aanvaarden. Ze staan hieronder volledig. Wilt u ze bewaren of afdrukken, dan kan dat met de pdf hieronder.

Voorwaarden downloaden (pdf)

Met wie u zakendoet

Handelsnaam: NauticForSale.com
Adres: Keteldiep 21, 8321 MH Urk
E-mail: info@nauticforsale.com
KvK-nummer: 39071985
Btw-nummer: NL808648950B01

Staat er iets tussen waar u over twijfelt, bel of mail ons dan. Wij leggen liever vooraf uit hoe iets zit dan achteraf.

Deel A. Aanvullende voorwaarden voor de webshop NauticForSale.com

De algemene voorwaarden van JVS Shipping B.V. (Deel B hieronder) zijn geschreven voor opdrachten en werk aan boord. Voor een bestelling in de webshop gelden daarnaast de regels hieronder. Wijken die af van Deel B, dan gaat voor een webshopbestelling Deel A voor.

A1. Wie wij zijn en voor wie dit geldt

NauticForSale.com is een handelsnaam van JVS Shipping B.V., gevestigd aan het Keteldiep 21, 8321 MH Urk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39071985, btw-nummer NL808648950B01. Waar in Deel B “JVS” staat, wordt daaronder ook NauticForSale.com verstaan.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor zijn beroep of bedrijf. Zakelijke koper: ieder ander. Bij het afrekenen geeft u zelf aan of u particulier of zakelijk koopt; koopt u zakelijk, dan vragen wij uw bedrijfsnaam en btw-nummer.
Bepalingen uit Deel B die het dwingende consumentenrecht beperken, gelden niet voor consumenten. Dat betreft in elk geval artikel 3 lid 8 (annuleren uitgesloten), artikel 4 lid 8 en lid 9 (levertijden vrijblijvend), artikel 6 lid 14 (melden binnen 24 uur), artikel 8 lid 2 (melden binnen zeven dagen), artikel 15 (vervaltermijn van één jaar) en artikel 17 lid 2 (rechtbank Lelystad).

A2. Hoe een bestelling tot stand komt

Ons aanbod op de site is vrijblijvend en geldt zolang de voorraad strekt. Vrijwel alles wat wij verkopen is tweedehands en bestaat maar één keer.
Uw bestelling is een aanbod. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat wij uw bestelling per e-mail bevestigen.
Kennelijke vergissingen en verschrijvingen in het aanbod binden ons niet. Merken wij zo’n fout op nadat u heeft besteld, dan laten wij dat direct weten en heeft u het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
U bent zelf verantwoordelijk voor een juist e-mailadres; daar sturen wij de bevestiging, de factuur en de verzendgegevens naartoe.
Betaling gebeurt vooraf, met een van de betaalmethoden die bij het afrekenen worden aangeboden. Kiest u voor overboeking, dan houden wij het artikel vijf werkdagen voor u apart.
Bij artikelen met “prijs op aanvraag” komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij u een prijs hebben gestuurd en u die schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard.

A3. De conditie van een artikel, en welke rechten daarbij horen

Bij elk artikel staat een conditie. Die bepaalt wat u mag verwachten en welke garantie u krijgt.

Nieuw — ongebruikt, in de originele verpakking, met de originele toebehoren voor zover vermeld. Twaalf maanden garantie.
Gereviseerd — door onze technici nagekeken, waar nodig zijn onderdelen vervangen, daarna volledig getest. Twaalf maanden garantie.
Getest — bij binnenkomst functioneel getest en werkend bevonden, zonder revisie. Geen garantie; wel geldt dat het artikel bij aflevering werkt zoals in de omschrijving staat.
Ongetest — niet door ons getest, de werking is onbekend. Wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt. Geen garantie.
For parts / onderdelen — verkocht als bron van onderdelen; het artikel werkt niet of niet volledig. Geen garantie.
De garantietermijn loopt vanaf de factuurdatum en staat ook op de factuur vermeld. Blijkt binnen die termijn een gebrek aan de werking, dan herstellen of vervangen wij het artikel, naar onze keuze; is geen van beide mogelijk, dan betalen wij terug. Meld het gebrek eerst bij ons, dan spreken wij af hoe het artikel bij ons komt.
Onder de garantie vallen niet: gebruikssporen en kleine beschadigingen die horen bij tweedehands apparatuur, schade door ondeskundig gebruik, montage of onderhoud, schade van buitenaf, en gevolgschade. De verdere uitwerking staat in artikel 8 van Deel B.
Voor apparatuur die volgens de regelgeving door een erkende installateur moet worden ingebouwd of gekeurd, geldt de garantie alleen als dat ook zo is gebeurd. Voor overige apparatuur mag u zelf inbouwen zonder dat de garantie vervalt.
Voor consumenten geldt bovendien de wettelijke conformiteit: het geleverde moet zijn wat u op grond van de omschrijving en de conditie mocht verwachten. Die rechten kunnen wij niet beperken, ook niet bij “ongetest” of “for parts” — maar wat u bij die condities mag verwachten, staat wel in de omschrijving.

A4. Bedenktijd van veertien dagen voor consumenten

Koopt u als consument, dan heeft u veertien dagen bedenktijd. Die termijn gaat in op de dag nadat u (of iemand die u heeft aangewezen) het artikel heeft ontvangen.
Binnen die veertien dagen kunt u zonder opgaaf van redenen laten weten dat u afziet van de koop. Dat kan per e-mail aan info@nauticforsale.com, via het retourformulier in uw account of met het wettelijke modelformulier voor herroeping.
Na uw melding heeft u nog veertien dagen om het artikel terug te sturen. Wij vragen u het zo terug te sturen dat het onbeschadigd aankomt, bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking.
De kosten van de retourzending zijn voor u. Wij laten voor het versturen weten wat die kosten ongeveer zijn.
U mag het artikel bekijken en beoordelen zoals u in een winkel zou doen. Gaat u verder — inbouwen, aansluiten in een installatie, verwijderen van typeplaatjes of zegels — en is het artikel daardoor minder waard, dan mogen wij die waardevermindering verrekenen met wat u terugkrijgt.
Wij betalen binnen veertien dagen terug nadat wij uw melding hebben ontvangen, met dezelfde betaalmethode als waarmee u heeft betaald. Wij mogen wachten tot wij het artikel terug hebben of tot u heeft aangetoond dat het onderweg is. De verzendkosten die u bij de bestelling heeft betaald krijgt u terug tot het bedrag van de goedkoopste standaardverzending die wij aanboden.
Er is geen bedenktijd bij artikelen die speciaal voor u zijn besteld of op maat gemaakt, bij artikelen die na levering onherroepelijk met andere zaken zijn verbonden, en bij verzegelde software waarvan het zegel is verbroken.
Zakelijke kopers hebben geen bedenktijd; daarvoor geldt artikel 3 lid 8 van Deel B.

A5. Levering, verzending en risico

Wij verzenden wereldwijd. De verzendkosten worden bij het afrekenen berekend; bij grote of zware artikelen laten wij de kosten vooraf weten.
Genoemde levertijden zijn een inschatting. Voor consumenten geldt: leveren wij niet binnen dertig dagen na de bestelling, dan mag u ons schriftelijk een redelijke laatste termijn geven en daarna de koop ontbinden, waarna wij binnen veertien dagen terugbetalen.
Bij een consument gaat het risico over op het moment dat u of iemand die u heeft aangewezen het artikel in ontvangst neemt. Bij een zakelijke koper gaat het risico over zodra wij het artikel aan de vervoerder overdragen.
Bij zendingen buiten de Europese Unie zijn invoerrechten, invoer-btw en inklaringskosten voor rekening van de klant. Wij vullen de douanepapieren naar waarheid in.
Afhalen kan op afspraak in Urk. Bij afhalen betaalt u geen verzendkosten en gaat het risico over bij het meenemen van het artikel.
Blijkt een artikel na uw bestelling toch niet meer leverbaar, dan laten wij dat direct weten en betalen wij binnen veertien dagen terug.

A6. Prijzen, btw en de margeregeling

Alle prijzen zijn in euro’s. Bij elk artikel staat welke prijs u betaalt en hoe de btw is verwerkt.
Een groot deel van ons aanbod bestaat uit gebruikte apparatuur die wij inkopen zonder aftrekbare btw. Op die artikelen passen wij de margeregeling toe: de btw zit in de prijs, maar wordt niet apart op de factuur vermeld en is voor u niet aftrekbaar. Bij zo’n artikel staat “marge-artikel” vermeld.
Op de overige artikelen wordt btw berekend en op de factuur apart vermeld.
Koopt u zakelijk vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie en geeft u een geldig btw-identificatienummer op, dan verleggen wij de btw. Dat kan niet bij marge-artikelen: daarop blijft de margeregeling van toepassing.
Bij uitvoer buiten de Europese Unie berekenen wij geen Nederlandse btw, mits wij over het uitvoerbewijs beschikken.

A7. Klachten en geschillen

Is er iets mis met uw bestelling, laat het ons dan weten via info@nauticforsale.com. Wij reageren binnen vijf werkdagen inhoudelijk.
Consumenten kunnen een klacht indienen binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek hebben ontdekt; een melding binnen twee maanden is in elk geval tijdig. De kortere termijnen uit Deel B gelden voor consumenten niet.
Zakelijke kopers melden gebreken binnen de termijnen van Deel B.
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Komen wij er samen niet uit, dan kan het geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd; een consument kan het geschil ook voorleggen aan de rechter van zijn woonplaats en gebruikmaken van het Europese ODR-platform.

A8. Persoonsgegevens

Wat wij met uw gegevens doen, waarom, en hoe lang wij ze bewaren, staat in ons privacybeleid. Wij verkopen uw gegevens niet en gebruiken ze niet om u te volgen.

Deel A, versie 26 augustus 2026.

Deel B. Algemene voorwaarden JVS Shipping B.V.

Artikel 1. Definities

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Aanvullende Kosten: alle extra kosten die ontstaan tijdens de Uitvoering Werkzaamheden als gevolg van (onvoorziene) omstandigheden, zoals vertragingen, extra reis- en verblijfskosten, meerwerk, extra personeelsinzet of bijkomende materiaal- en transportkosten, welke aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Diensten: elke dienstverlening, alle door JVS, haar Personeel en/of ingeschakelde/ingehuurde derden te verrichten werkzaamheden/diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot installatie-, onderhouds-, revisie-, reparatie-, keuring- en inspectiewerkzaamheden, advisering en overige vormen van technische ondersteuning, ongeacht of deze al dan niet in samenhang met de levering van de Goederen worden uitgevoerd en ongeacht of zulks als diensten worden aangeduid. Met uitzondering van duw- en sleepvaartwerkzaamheden.
Goederen: alle zaken die door de JVS aan de Opdrachtgever worden verkocht en/of geleverd, waaronder mede begrepen nautische apparatuur, onderdelen, certificaten, software, documentatie en andere materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
JVS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JVS Shipping B.V. gevestigd te Urk en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 39071985.
Levering: de feitelijke overdracht van Goederen overeenkomstig de Overeenkomst.
Oplevering: het moment waarop het verrichten van de betreffende Diensten door of namens JVS is voltooid.
Overeenkomst: de (overeenkomst van) opdracht of de opdrachtbevestiging, waarbij JVS zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden en/of Diensten te verrichten en/of Goederen te leveren. Een Overeenkomst kan tevens mondeling of via elektronische communicatiemiddelen, waaronder maar niet beperkt tot e-mail, telefoon of WhatsApp, tot stand komen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met de JVS een Overeenkomst sluit of daartoe een opdracht verstrekt.
Overeengekomen Prijs: de prijs welke Opdrachtgever aan JVS is verschuldigd op grond van de Overeenkomst (ter vergoeding van de Uitvoering Werkzaamheden).
Partijen: JVS en Opdrachtgever tezamen.
Personeel: alle directe en indirecte medewerkers die door of namens de JVS worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief ingehuurde derden en vertegenwoordigers.
Uitvoering Werkzaamheden: het verrichten van Diensten en/of de Levering van Goederen door of namens JVS.
Werkzaamheden: alle door JVS ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder de verkoop en levering van Goederen en/of verrichtingen van Diensten op grond van de Opdrachtbevestiging, alsmede alle daaruit voor JVS voortvloeiende werkzaamheden en diensten. Met uitzondering van duw- en sleepvaartwerkzaamheden.

Artikel 2. Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, waarbij JVS zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor JVS voortvloeiende Werkzaamheden. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvaardingen van de zijde van Opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op duw- en sleepvaartwerkzaamheden. Voor de duw- en sleepvaartwerkzaamheden wordt verwezen naar de andere set algemene voorwaarden van JVS specifiek voor werkzaamheden met betrekking tot duw- en sleepvaart.
Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende- en/of vervolg Overeenkomsten tussen JVS en Opdrachtgever.
Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen JVS en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. Schriftelijk overeengekomen afwijkingen en aanvullingen hebben bij strijdigheid met deze algemene voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.
De Opdrachtbevestiging en de Overeenkomst vormen de volledige weergave van de gemaakte afspraken tussen Partijen en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken, toezeggingen of voorstellen met betrekking tot hetzelfde onderwerp.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk door JVS van de hand gewezen. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden waarnaar door Opdrachtgever op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt tevens uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
De uitvoering van de Overeenkomst vindt plaats onder het voorbehoud dat alle eventueel vereiste vergunningen, certificeringen of andere toestemmingen (waaronder exportvergunningen) zijn of worden verkregen.
JVS heeft het recht om voor de uitvoering van (een deel van) de Overeenkomst gebruik te maken van onderaannemers of derden, en om haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever.

Artikel 3. De Overeenkomst

JVS garandeert dat de uitvoering van de Overeenkomst naar haar beste kunnen wordt verricht.
Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan (een) derde(n), tenzij JVS hiervoor schriftelijke goedkeuring heeft verleend.
Alle door JVS gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn geldig gedurende maximaal dertig dagen en zolang de voorraad strekt, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
Alle onderhandelingen tussen JVS en Opdrachtgever kunnen telkens zonder opgaaf van redenen worden beëindigd. JVS is in een dergelijk geval geen (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.
Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Opdrachtgever verstrekte of goedgekeurde tekeningen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften of vergelijkbare documenten, maken deze integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle benodigde documenten, certificaten en vergunningen die vereist zijn voor de invoer of uitvoer van Goederen, alsmede voor het verblijf (indien overeengekomen) en de werkzaamheden van het Personeel van JVS in het land en op de locatie van de Opdrachtgever, tijdig en bij aankomst op de locatie beschikbaar zijn.
Opdrachtgever is gehouden om JVS tijdig, volledig en kosteloos te voorzien van alle informatie en bescheiden die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder vallen onder meer technische gegevens, schema’s, logboeken, inspectierapporten, tekeningen, foto’s, veiligheids- en milieuvoorschriften en eventuele vergunningen of toelatingen die betrekking hebben op de installatie of het gebruik van de apparatuur. JVS is niet aansprakelijk voor enige kosten of schade als gevolg van door Opdrachtgever foutieve en/of onvolledige verstrekte informatie en bescheiden.
Een eenmaal tot stand gekomen Overeenkomst kan na niet meer geannuleerd of ontbonden worden, tenzij de Opdrachtgever de door JVS reeds gemaakte kosten volledig zal vergoeden.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

Algemeen

JVS voert de Overeenkomst uit naar beste kunnen en weten en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
JVS bepaalt de wijze waarop de Uitvoering Werkzaamheden plaatsvindt en door welk Personeel.
JVS heeft het recht om de Werkzaamheden te laten verrichten door een (ingehuurde) derde.

Locatie en documentatie

De locatie waar de uit de Overeenkomst voortvloeiende Werkzaamheden en eventueel andere verplichtingen dienen te worden verricht c.q. uitgevoerd, zal (schriftelijk dan wel mondeling) blijken uit de Overeenkomst. Indien uit de Overeenkomst geen locatie blijkt waar de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, neemt JVS het uiteindelijke besluit hierover.
Indien de Uitvoering Werkzaamheden plaatsvindt op de locatie van de Opdrachtgever, zal Opdrachtgever alle wettelijk voorschriften opvolgen en in dat kader alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van Opdrachtgever kunnen worden gevergd, teneinde een veilige werkomgeving voor JVS en haar Personeel te bewerkstelligen.
Zodra JVS en/of haar Personeel aankomt op de locatie waar de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, wordt dit beschouwd als de aanvang van de Werkzaamheden en accepteert Opdrachtgever onder toepassing van deze algemene voorwaarden de uitvoering daarvan (voor zover dit nog niet had plaatsgevonden). Hetzelfde geldt voor de omstandigheid waarin JVS en/of haar Personeel aanvangt met Werkzaamheden op haar locatie en/of enige andere locatie alvorens zij al dan niet naar de locatie gaat waar de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Opdrachtgever aanvaardt hierbij tevens dat de door het Personeel gemaakte kosten, waaronder reis-, verblijf- en brandstofkosten voor haar rekening komen, ook indien de Werkzaamheden langer duren dan vooraf beoogd/geoffreerd.

Tijdsperiode en vertraging

De periode waarin de Uitvoering Werkzaamheden plaatsvindt, wordt bepaalt door JVS en is in beginsel vrijblijvend, tenzij uit de Overeenkomst of de Opdrachtbevestiging blijkt dat hier reeds tussen Opdrachtgever en JVS afspraken over zijn gemaakt. Een afwijking van de reeds overeengekomen periode of het tijdstip is alleen geldig indien en voor zover JVS hiermee heeft ingestemd.
Voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van Diensten, wordt het in de Overeenkomst neergelegde tijdstip van de uitvoering van de Diensten opgevat als een prognose waaraan vooraf geen rechten door de Opdrachtgever kunnen worden ontleend. Overeengekomen tijden van Oplevering, betreffen geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op de Levering van Goederen, worden de in de Overeenkomst neergelegde levertijden voor de Levering van Goederen opgevat als een prognose waaraan vooraf geen rechten door Opdrachtgever kunnen worden ontleend. Overeengekomen levertijden betreffen derhalve geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Op JVS rust de inspanningsverplichting tot het zo goed en deugdelijk mogelijk nakomen van de Uitvoering van de Werkzaamheden overeenkomstig het overeengekomen tijdstip.
Indien de Uitvoering van de Werkzaamheden wordt vertraagd als gevolg van een handelen of nalaten van de Opdrachtgever, of doordat de Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan verplichtingen die op haar rusten (zoals het verstrekken van juiste informatie of het beschikbaar stellen van middelen), mag JVS de uitvoering van de Overeenkomst met een redelijke termijn van minimaal 30 dagen verlengen. JVS mag de termijn voor de uitvoering van de Overeenkomst tevens verlengen indien de overeengekomen (vooruit)betaling of gestelde zekerheid niet tijdig is ontvangen.
Alle kosten die ontstaan door een aan de Opdrachtgever toerekenbare vertraging – waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Aanvullende Kosten – komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
Indien JVS zelf te laat is met de uitvoering van de werkzaamheden en deze vertraging uitsluitend aan JVS kan worden toegerekend, zal de Opdrachtgever JVS schriftelijk een redelijke termijn (van minimaal 30 dagen) bieden om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Een vertraging als gevolg van het feit dat de Werkzaamheden langer duren dan beoogd, bijvoorbeeld doordat de Uitvoering Werkzaamheden gecompliceerder blijkt dan aanvankelijk was ingeschat, komt per definitie niet voor rekening van JVS.
Indien JVS na die aanvullende (redelijke) termijn als bedoelt in lid 11, nog steeds tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding dan wel ontbinding van de Overeenkomst. JVS is nimmer aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte gevolgschade als gevolg van de vertraagde levering van Goederen en Uitvoering Werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 5. Overmacht en aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van de Overeenkomst (en daarmee de Uitvoering Werkzaamheden) wordt belemmerd door omstandigheden waarop JVS redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, oftewel situaties van overmacht, dan worden de verplichtingen van JVS opgeschort voor de duur van die omstandigheden. Onder overmacht wordt mede verstaan, maar niet beperkt tot: vervoersbeperkingen, brand, oorlog of dreiging daarvan, terrorisme, bedrijfsbezetting, oproer, onlusten, mobilisatie, stakingen, blokkades, natuurrampen, overstromingen, epidemieën, pandemieën, quarantaine, leveringsproblemen, geen en/of onvolledige (geleverde) vergunningen/documenten, vertragingen bij de aanleveringen van goederen/grondstoffen noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, overheidsmaatregelen, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, storingen in toelevering van onderdelen of materialen, of andere omstandigheden die de uitvoering tijdelijk onmogelijk maken.
Onder overmacht aan de zijde van JVS wordt eveneens verstaan een overmachtssituatie aan de zijde van de toeleverancier(s) van JVS.
JVS heeft tevens het recht zich te beroepen op overmacht, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming in de weg staat, intreedt nadat JVS zijn verbintenis tot Opdrachtgever had moeten nakomen.
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van JVS is JVS niet aansprakelijk voor schade die het (in)directe gevolg is van een situatie van overmacht.
Indien een situatie van overmacht langer voortduurt dan zes aaneengesloten maanden, hebben zowel JVS als de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder dat over en weer schadevergoeding verschuldigd is.
Eventuele werkzaamheden of leveringen die tot het moment van beëindiging van de Overeenkomst reeds zijn uitgevoerd, worden naar rato afgerekend. Kosten die door JVS zijn gemaakt in het kader van de Overeenkomst tot aan het moment van beëindiging van de Overeenkomst, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering Werkzaamheden

Algemeen

JVS is gerechtigd gedurende de Uitvoering van de Werkzaamheden het door JVS ingezette Personeel te vervangen door ander (gekwalificeerd) personeel of door ingehuurde of in te huren (gekwalificeerde) derden.
Door Opdrachtgever en haar personeel verstrekte hulp bij de uitvoering van de Werkzaamheden door JVS komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien schade ontstaat als gevolg van voornoemde hulp door Opdrachtgever en/of haar Personeel, dan komt de betreffende schade voor rekening van Opdrachtgever.
Indien de Opdrachtgever tijdens de Uitvoering Werkzaamheden, of voordat deze volledig zijn afgerond, besluit een proefvaart op zee en/of binnenwateren te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVS, komt het volledige risico van eventuele schade aan het vaartuig, de eigendommen van Opdrachtgever, de Goederen en/of het resultaat van de Werkzaamheden en Diensten voor rekening van de Opdrachtgever.
Indien JVS vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend voor een proefvaart, blijft het risico op schade aan het betreffende vaartuig, het resultaat van de Uitvoering Werkzaamheden, de Goederen en/of overige zaken volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Eventuele tekortkomingen aan de Werkzaamheden of het resultaat daarvan die tijdens of naar aanleiding van de proefvaart aan het licht komen, mogen door JVS in het kader van de normale bedrijfsuitvoering worden hersteld, verbeterd en/of opnieuw uitgevoerd, zulks ter exclusieve beoordeling van JVS. De kosten van deze aanvullende Werkzaamheden komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
Indien JVS bij de Uitvoering van de Werkzaamheden gebruik maakt van materialen en objecten die door Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld of nodig zijn in het kader van de Overeenkomst en de Uitvoering Werkzaamheden, dan komt de eventuele verslechtering van de staat van deze materialen en objecten, dan wel het tenietgaan van deze objecten, voor rekening van Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid van JVS.

Diensten

De nakoming van de Overeenkomst ten behoeve van de levering van Diensten (Oplevering) zal geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat i) de Opdrachtgever zulks heeft bevestigd aan JVS, of ii) het resultaat van de Uitvoering Werkzaamheden of de Goederen in gebruik zijn genomen door Opdrachtgever, of iii) 7 dagen zijn verstreken vanaf het moment na afloop van de verrichting van de Diensten door JVS, of iii) Opdrachtgever de zaken waaraan of waarop de Diensten worden verrichten en/of dienen te worden verricht worden gebruikt of anderszins in bedrijf of gebruik worden gesteld, gedurende de periode waarin de Diensten verricht zouden worden en/of de periode waarin de verrichting van de Diensten reeds zijn aangevangen, maar nog niet zijn beëindigd (zoals bevestigd door JVS).
Momenten van wachttijd waarvoor JVS niet verantwoordelijk is, wordt bij Opdrachtgever in rekening gebracht als gewerkte tijd.
Indien vóór Oplevering, verhogingen van kracht worden op valutaprijzen, of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, is JVS gerechtigd de Overeengekomen Prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Hiervan zal Opdrachtgever tijdig op de hoogte gesteld worden, doch dit geeft Opdrachtgever geen recht tot annulering van de Overeenkomst.

Goederen

Weigering van de Levering van Goederen mag door Opdrachtgever alleen geschieden indien de geleverde Goederen aantoonbare gebreken vertonen, welke niet van louter geringe aard zijn, en waardoor het normale gebruik van de Goederen in overeenstemming met de Overeenkomst niet mogelijk is. JVS zal dergelijke gebreken aan de Goederen trachten te verhelpen na de Levering.
Vanaf het moment dat de Goederen zich in de macht van Opdrachtgever bevinden, zulks het geval is na Levering en feitelijke bezitsverschaffing, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de staat en kwaliteit van de Goederen. Levering van de Goederen kan tevens plaatsvinden op een ander door JVS bepaalde locatie indien door omstandigheden Levering van de Goederen op de afgesproken locatie niet mogelijk blijkt.
Indien Opdrachtgever zelf voorziet in het transport van de Goederen (in het kader van de Levering), dan wel de Goederen afhaalt, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de staat van de Goederen. Eventuele schade die tijdens het transport van de Goederen ontstaat, komt in dat geval volledig voor rekening van Opdrachtgever.
JVS is gerechtigd de Goederen in delen te verzenden aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.
Indien vóór de Levering van de Goederen, verhogingen van kracht worden op valutaprijzen, of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, is JVS gerechtigd de Overeengekomen Prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Hiervan zal Opdrachtgever tijdig op de hoogte gesteld worden, doch dit geeft Opdrachtgever geen recht tot annulering van de Overeenkomst.
Opdrachtgever dient Goederen die gemonteerd/geïnstalleerd worden door JVS tijdig en voor aanvang van de montage/installatie te keuren op juiste kwaliteit, kleur of afwijkingen en klachten daarvan onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na levering van de goederen op locatie en schriftelijk en gemotiveerd te melden aan JVS. Bij gebreke daarvan worden de te monteren/installeren Goederen geacht te zijn goedgekeurd en vervalt het recht van reclame. De kosten van demontage of vervanging worden na afloop van deze termijn op basis van regie als meerwerk in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de bewaring en opslag van de geleverde Goederen, waaronder mede begrepen de Goederen die zijn geleverd in het kader van de Uitvoering Werkzaamheden (de verrichting van de Diensten). Opdrachtgever is zelf gehouden bij ontvangst de Goederen te controleren op beschadigingen en/of overige tekortkomingen aan het geleverde. Voornoemde Goederen welke reeds aan Opdrachtgever zijn geleverd (waaronder ook begrepen geleverd op een andere locatie, als in artikel 6 lid 10) vallen onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en dienen bij beschadiging of andersoortige schade door Opdrachtgever te worden gerepareerd dan wel vervangen, met uitzondering van de schade/tekortkomingen die bij Levering direct door Opdrachtgever aan JVS zijn gemeld (en welke niet het gevolg zijn van een handelen of nalaten van Opdrachtgever).

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de Goederen zal op Opdrachtgever overgaan bij de Levering van de Goederen, tenzij sprake is van één van de genoemde uitzonderingen als neergelegd in dit artikel.
Zolang Opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom c.q. het factuurbedrag met eventueel bijkomende kosten (betalingsverplichtingen) heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld (naar beoordeling van JVS), behoudt JVS zich de eigendom van de Goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de Opdrachtgever over, zodra Opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens JVS heeft voldaan. Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopsom c.q. het factuurbedrag van de Goederen, maar ook andere vorderingen die JVS op Opdrachtgever heeft, zoals vorderingen voor verrichte Werkzaamheden verband houdende met de betreffende levering van Goederen en de Overeenkomst en vorderingen wegens toerekenbare tekortkomingen van Opdrachtgever (waaronder begrepen een schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes).
Het risico van verlies of beschadiging van de Goederen, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop de Levering van de Goederen aan Opdrachtgever plaatsvindt en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.
Opdrachtgever mag de zaken in het kader van haar normale bedrijfsvoering doorverkopen, mits zij met haar afnemers ook een eigendomsvoorbehoud overeenkomt.
Opdrachtgever mag de betreffende Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
Opdrachtgever informeert JVS direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de Goederen.
Zolang Opdrachtgever over de Goederen beschikt, bewaart Opdrachtgever deze zorgvuldig en als JVS haar identificeerbaar eigendom.
Opdrachtgever zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. Opdrachtgever geeft JVS op haar verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel of doet JVS om een andere reden een beroep op haar eigendomsvoorbehoud rustend op de dan betreffende (geleverde) Goederen, dan mag het Personeel van JVS het terrein dan wel vaartuig van Opdrachtgever betreden en de aan Opdrachtgever onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terugnemen. Dit tast de rechten op het – door een aan Opdrachtgever gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden van de overeenkomst of een vergoeding van JVS haar schade, gederfde winst en rente niet aan.

Artikel 8. Garanties

Elke vordering tot (schade)vergoeding ingesteld door Opdrachtgever als gevolg van geleden schade door Opdrachtgever aan objecten waarin en/of waaraan Diensten zijn verricht door JVS, vallen uitsluitend onder artikel 13.
Gebreken aan de Goederen en tekortkomingen aan het resultaat van de Uitvoering Werkzaamheden dienen binnen uiterlijk zeven (7) dagen nadat Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de betreffende gebreken aan JVS te worden gemeld.
De garantieverplichting van JVS is, naar keuze van JVS, beperkt tot reparatie dan wel vervanging van gebreken. De garantie geldt uitsluitend voor de door JVS geleverde apparatuur (getest of gereviseerd) dan wel voor de Goederen indien en voor zover gebreken aan de Goederen zijn ontstaan als gevolg van een verwijtbaar handelen van JVS of haar Personeel.
De garantieperiode voor door JVS geleverde apparatuur eindigt na zes (6) tot twaalf (12) maanden, welke periode staat aangegeven op de factuur. De garantietermijn zoals aangegeven op de factuur is te allen tijde leidend. Indien er geen garantietermijn op de factuur staat vermeldt, geldt dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op enige garantie(termijn). Aanspraken op garantie gelden niet indien en voor zover:
1. De apparatuur niet is geïnstalleerd door een CESNI erkende installateur;
2. zonder schriftelijke toestemming van JVS door derden reparaties en/of Werkzaamheden aan de apparatuur/ Goederen zijn verricht;
3. indien een gebrek ontstaat als gevolg van ondeskundig gebruik, onderhoud of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. JVS staat evenmin in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken;
4. indien het gebrek is ontstaan als gevolg van omstandigheden waar JVS geen invloed op heeft kunnen uitoefenen, zoals weersomstandigheden en andere situaties van overmacht;
5. de schade aan de apparatuur gevolgschade betreft;
6. indien Opdrachtgever op het moment van het doen van de aanspraak op de garantie niet heeft voldaan aan al haar financiële verplichtingen jegens JVS.
Met betrekking tot de verrichting van Diensten en het resultaat daarvan (Oplevering) geldt dat op JVS louter een inspanningsverplichting rust tot (het zo goed mogelijk) uitvoeren van de Diensten. Op JVS rust nimmer een resultaatverplichting met betrekking tot het resultaat van de Diensten en de uitvoering daarvan en JVS geeft in dat kader dan ook geen enkele garantie af.
Aansprakelijkheid van JVS voor gebreken aan de Goederen die zijn toe te rekenen aan de (originele) fabrikant of leverancier van de betreffende Goederen (denk hierbij aan fabricagefouten), worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van JVS. JVS kent in dat geval alleen een garantie in de vorm van reparatie dan wel vervanging (naar keuze van JVS) van het gebrek toe aan Opdrachtgever als JVS zich ten opzichte van die Goederen rechtsgeldig kan beroepen op haar garantie ten opzichte van de betreffende leverancier. Indien en voor zover JVS een oplossing met Opdrachtgever tracht te zoeken, waartoe zij in geen geval verplicht is, houdt dat nimmer in dat JVS aansprakelijkheid erkent voor de betreffende gebreken/tekortkomingen.
Indien Opdrachtgever gebruikte of gereviseerde Goederen koopt bij JVS en/of gebruikte of gereviseerde Goederen door JVS laat installeren, is JVS nimmer aansprakelijk/verantwoordelijkheid voor het aanwezig zijn van gebruikssporen en kleine beschadigingen aan voornoemde Goederen en JVS geeft in dat kader geen garanties af.
De garantieverplichting van JVS strekt zich niet uit tot vergoeding van kosten die gemaakt dienen te worden als gevolg van het opgetreden gebrek. Onder deze kosten vallen onder andere reis- en verblijfskosten van Personeel, kosten van elektriciteit, steigermateriaal, verletkosten, ondersteunende werkzaamheden, kraangeld, montagekosten, kosten voor aanvullend materiaal/grondstoffen enzovoorts.

Artikel 9. Intellectueel Eigendom

Het uitvoeren van de Overeenkomst door JVS houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij JVS rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens de Overeenkomst/Uitvoering Werkzaamheden, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Overeenkomst behoren toe aan JVS.
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van JVS rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan JVS gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapportages, tekeningen, foto’s, ontwerpen, bouwspecificaties, templates, macro’s, offertes en andere geestesproducten.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVS aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de Werkzaamheden door JVS. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 10. Overeengekomen Prijs

De Overeengekomen Prijs die Opdrachtgever aan JVS dient te voldoen als gevolg van de Overeenkomst (Uitvoering Werkzaamheden), betreffen continu een bedrag in euro’s, exclusief BTW en overig (mogelijk) verschuldigde belastingen, vervoerskosten en Aanvullende Kosten.
Indien en voor zover de door JVS verkochte Goederen kwalificeren als marge-artikelen, en aan de voorwaarden voldoen, zulks ter exclusieve beoordeling van JVS, wordt er geen btw afzonderlijke BTW op de factuur vermeld (met betrekking tot die marge-artikelen). Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op aftrek van BTW. Hetzelfde geldt voor intracommunautaire (Op)Leveringen door JVS indien aan de voorwaarden is voldaan, zulks ter exclusieve beoordeling van JVS.
In geval van fusie, vervreemding van (een deel van) de onderneming, liquidatie, (aanvraag van) faillissement, (conservatoir) beslag of (aanvraag van) surseance van betaling van Opdrachtgever of belangrijke wijzigingen in de bedrijfsleiding van de Opdrachtgever zijn alle vorderingen van JVS op de Opdrachtgever direct opeisbaar.
Indien geen Overeengekomen Prijs is overeengekomen, worden de kosten voor de Uitvoering Werkzaamheden berekend tegen de gangbare tarieven van JVS, zulks naar het uiteindelijk exclusieve besluit van JVS.
Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. zijn vrijblijvend, tenzij door JVS uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor volgende Overeenkomsten, Opdrachten of bestellingen.

Artikel 11. Kosten

Alle extra kosten die ontstaan tijdens of als gevolg van de Uitvoering van de Werkzaamheden bijvoorbeeld als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals vertragingen, extra reis- en verblijfskosten, meerwerk, extra personeelsinzet of bijkomende materiaal- en transportkosten, worden door JVS aan Opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij dezelfde (betalings)voorwaarden als die van de Overeengekomen Prijs van toepassing zijn.
Van meerwerk is onder andere sprake indien de uitvoering van de Werkzaamheden wordt vertraagd door een handelen of nalaten van de Opdrachtgever, of door diens tekortkoming in de nakoming van verplichtingen in het kader van de Overeenkomst, in welk geval JVS gerechtigd is de uitvoeringstermijn van de Werkzaamheden te verlengen met een redelijke periode, ten minste gelijk aan de duur van de vertraging. Dit geldt eveneens indien de overeengekomen vooruitbetaling of andere verschuldigde betaling niet is ontvangen, of indien de Opdrachtgever niet de vereiste zekerheid heeft gesteld conform de Overeenkomst.
Van meerwerk is tevens onder andere sprake indien:
1. JVS voor de Uitvoering Werkzaamheden (Levering Goederen en/of levering van de Diensten) meer Werkzaamheden dient uit te voeren/ over een langere periode Werkzaamheden dient uit te voeren dan bij het aangaan van de Overeenkomst met Opdrachtgever is overeengekomen dan wel ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst was beoogd;
2. Er extra materialen/grondstoffen en/of Goederen nodig zijn ten behoeve van de uitoefening van de Overeenkomst dan wel ten behoeve de behoorlijke nakoming daarvan dan bij het aangaan van de Overeenkomst was overeengekomen;
3. Ten tijde van de Uitvoering Werkzaamheden en/of uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever aanvullende Werkzaamheden van JVS worden verwacht dan was overeengekomen bij het aangaan van de Overeenkomst ;
4. De (voorwaarden van de) Overeenkomst en/of het bestek van de Werkzaamheden wijzigt ten opzichte van bij het aangaan van de Overeenkomst, waardoor aanvullende kosten moeten worden gemaakt door JVS en/of meer Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, dan wel Diensten moeten worden geleverd of Goederen moeten worden geleverd;
5. Opdrachtgever heeft bij JVS het (stilzwijgende) verzoek gedaan tot het verrichten van meerwerk. Onder een stilzwijgend verzoek wordt hier onder andere begrepen (maar niet beperkt tot), een uitvoering van meerwerk door JVS op redelijke gronden zonder dat Opdrachtgever hier expliciet om heeft verzocht doch hiertegen ook niet heeft geprotesteerd bij aanvang van de uitvoering van het meerwerk;
6. Door een nalaten of het toedoen van Opdrachtgever de Overeenkomst wordt uitgebreid dan wel de Uitvoering Werkzaamheden wordt uitgebreid.
Opdrachtgever is gehouden de kosten voor meerwerk aan JVS te vergoeden conform de gebruikelijk gehanteerde tarieven door JVS voor de betreffende Werkzaamheden, Diensten, Goederen en overige kosten.
JVS is nimmer gehouden aan een verzoek van Opdrachtgever tot het verrichten van meerwerk te voldoen.
JVS is gerechtigd om kostprijsverhogende omstandigheden welke niet uitsluitend aan JVS zijn toe te rekenen en welke zijn ontstaan na het aangaan van de Overeenkomst door te berekenen aan Opdrachtgever. In dat kader mag JVS de Overeengekomen Prijs vermeerderen met de kostenverhogingen die de kostprijsverhogende omstandigheden tot gevolg hebben gehad.
Zodra JVS en/of haar Personeel aankomt op de locatie waar de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, wordt dit beschouwd als de aanvang van de Werkzaamheden en accepteert Opdrachtgever de uitvoering daarvan (voor zover dit nog niet had plaatsgevonden). Hetzelfde geldt voor de omstandigheid waarin JVS en/of haar Personeel aanvangt met Werkzaamheden op haar locatie en/of enige andere locatie alvorens zij al dan niet naar de locatie gaat waar de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Opdrachtgever aanvaardt hierbij tevens

dat de door het Personeel gemaakte kosten, waaronder reis-, verblijf- en brandstofkosten voor haar rekening komen, ook indien de Werkzaamheden langer duren dan vooraf beoogd/geoffreerd.

Indien JVS door omstandigheden die niet aan hem zijn toe te rekenen, de uitvoering van de Overeenkomst/Uitvoering Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden de daaruit voor JVS voortvloeiende schade en kosten (waaronder verletkosten) te vergoeden. Verletkosten worden berekend op basis van het overeengekomen tarief of, bij gebreke daarvan, het gebruikelijke tarief van JVS.
Reiskosten voor rekening van Opdrachtgever worden in beginsel berekend tegen het door JVS standaard gehanteerde tarief per kilometer (onder voorbehoud van eenzijdige aanpassing door JVS). Dit tarief geldt voor de in het kader van de Overeenkomst gemaakte reiskosten (door JVS en haar Personeel), te rekenen vanaf de standplaats te Urk (Keteldiep 21, 8321 MH Urk) tot aan de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat bepaalde Werkzaamheden of Leveringen, die in de Overeengekomen Prijs zijn inbegrepen, niet hoeven te worden uitgevoerd of geleverd (minderwerk), geeft dit Opdrachtgever geen recht op vermindering van de Overeengekomen Prijs, tenzij Partijen hierover uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Het ontstaan van Aanvullende Kosten en meerwerk is uitgesloten als grond voor ontbinding/opzegging/vernietiging/herroeping of anderszins beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden

Tenzij partijen anders overeenkomen dient betaling door Opdrachtgever aan JVS binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te geschieden – zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke Opdrachtgever op JVS heeft of meent te hebben – door overschrijving naar het bankrekeningnummer zoals vermeld staat op de factuur.
Ten aanzien van bestellingen van Goederen die in gedeelten worden uitgevoerd is JVS gerechtigd haar (eventuele) leveringsverplichting op te schorten totdat de reeds geleverde zaken volledig zijn betaald.
JVS is gerechtigd de Overeengekomen Prijs in delen te factureren, dan wel voorafgaand aan de Levering en Oplevering.
Op ieder redelijk verzoek van JVS zal Opdrachtgever zekerheden stellen voor de volledige Overeengekomen Prijs.
Indien en voor zover Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de inhoud van de factuur zullen deze bezwaren binnen 7 dagen aan JVS kenbaar worden gemaakt.
Indien de Opdrachtgever na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde periode niet of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever de alsdan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd (indien de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), dan wel de wettelijke rente (indien de Opdrachtgever als particulier/consument kan worden aangemerkt).
JVS is gerechtigd de incasso van verschuldigde bedragen door derden te laten plaatsvinden. De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen. Zulks met een minimum van € 150,- en onverminderd het recht om verdere kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de incasso vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Opdrachtgever in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering, zulks ongeacht de omschrijving die de afnemer aan de betaling mocht hebben gegeven.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

Het bepaalde in dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van JVS jegens Opdrachtgever. De contractuele aansprakelijkheid van JVS reikt niet verder dan de garantie- en herstelplicht zoals neergelegd in artikel 8 van deze algemene voorwaarden. De mogelijke verplichting tot herstel of vergoeding zal zich nimmer uitbreiden tot herstel of vergoeding van verderstrekkende (immateriële) schade dan wel gevolgschade ontstaan door het betreffende gebrek, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
JVS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, aanvaringen (als gevolg van gebreken aan de Goederen en/of de (Op)Levering), bedrijfsstagnatie en andere vormen van (gevolg)schade of indirecte schade die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door JVS.
Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, of tenzij in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald, is JVS op geen enkele grond aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect. Dit geldt ongeacht of de aanspraak is gebaseerd op de Overeenkomst, een

onrechtmatige daad of een andere rechtsgrond, en omvat – zonder daartoe beperkt te zijn – schade die voortvloeit uit of verband houdt met milieuverontreiniging, dokkosten, alsmede montage- en demontagewerkzaamheden.

De aansprakelijkheid van JVS is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst welke uitsluitend toerekenbaar zijn aan JVS. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekering van JVS voor het betreffende geval wordt uitgekeerd en bij gebreke daarvan tot maximaal het factuurbedrag van het onderdeel van de factuur waarop de toerekenbare tekortkoming betrekking heeft. Hierbij uitdrukkelijk begrepen dat JVS nimmer aansprakelijk is voor enige vorm van gevolgschade, waaronder begrepen aanvaringen als (mogelijk) gevolg van de door JVS geleverde Goederen/ het resultaat van de Werkzaamheden.
Onder directe schade wordt onder andere verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van JVS aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
Zulks ter exclusieve beoordeling van JVS kan zij tevens overgaan tot herstel/reparatie van de tekortkomingen/schade, in welk geval Opdrachtgever ook geen aanspraak kan maken op de vergoeding ingevolge aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 13 lid 4. Alle Aanvullende Kosten welke verband houden met de reparatie/herstel komen voor rekening van Opdrachtgever. JVS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan tijdens of nadat JVS de Werkzaamheden (deels) heeft geleverd/verricht en Opdrachtgever in die periode de Goederen en/of het resultaat van de Werkzaamheden/Diensten in gebruik heeft (doen) genomen, (doen) bewerkt, (doen) verwerkt, (door)geleverd.
Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van JVS.
Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. JVS heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
Opdrachtgever vrijwaart JVS voor aanspraken van derden (Personeel van JVS en door JVS ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
Iedere uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden kan ook door (toe)leveranciers of hulppersonen van JVS worden ingeroepen jegens Opdrachtgever.
Iedere vordering jegens JVS vervalt door het verloop van twaalf (12) maanden gerekend vanaf het moment van het ontstaan van die vordering, behoudens de gevallen waarin JVS de betreffende vordering schriftelijk heeft erkend aan Opdrachtgever.

Artikel 14. Opschortingsrecht

JVS is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, of indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om zijn contractuele verplichtingen jegens JVS na te komen, heeft JVS het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Dit recht geldt eveneens indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming, of indien op (een deel van) zijn vermogen beslag wordt gelegd. In al deze gevallen behoudt JVS het recht op volledige vergoeding van gemaakte kosten, geleden schade en verschuldigde rente.
JVS is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien naar de aard van de omstandigheden die zich voordoen, nakoming van de overeenkomst onmogelijk blijkt of dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien Opdrachtgever de Overeenkomst rechtsgeldig ontbindt, opzegt of anderszins beëindigd, hetgeen louter mogelijk is in geval een overmachtssituatie minimaal 6 aaneengesloten maanden voortduurt, heeft JVS aanspraak op (cumulatief):
1. een vergoeding van de in de Overeenkomst Overeengekomen Prijs, berekend naar de stand van de Uitvoering Werkzaamheden op het moment van ontbinding of opzegging;
2. een vergoeding van 10% van het resterende deel van de in de Overeenkomst Overeengekomen Prijs dat de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige Uitvoering Werkzaamheden;
3. een vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die JVS op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst.
Elke andere vorm, anders dan waarin is voorzien in deze algemene voorwaarden, van gehele/gedeeltelijke ontbinding of vernietiging of opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten. De Opdrachtgever doet hierbij tevens uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van het recht om in rechte wijziging van de gevolgen van de Overeenkomst in de zin van 6:230 lid 2 BW te vorderen.

Artikel 15. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens JVS in verband met het Uitvoeren van Werkzaamheden/ het verrichten van Diensten en/of de Levering van Goederen door JVS, in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16. Geheimhoudingsbeding

Opdrachtgever is gehouden volledige geheimhouding te betrachten van alle informatie die haar in het kader van de Overeenkomst en de Uitvoering Werkzaamheden bekend zijn en/of worden, welke een vertrouwelijk karakter hebben.
Deze verplichting tot geheimhouding geldt ook voor één ieder die namens Opdrachtgever optreedt, of onder haar verantwoordelijkheid valt (bijvoorbeeld personeel en ingehuurde derden). Opdrachtgever is zelf gehouden deze geheimhoudingsverplichting aan voornoemde (rechts)personen op te leggen.
Opdrachtgever is slechts gehouden voornoemde vertrouwelijke informatie te gebruiken indien en voor zover dit in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk blijkt.
Op het eerste verzoek van JVS is Opdrachtgever verplicht de vertrouwelijke informatie aan Opdrachtgever te verstrekken dan wel te retourneren.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

De Overeenkomst en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, locatie: Lelystad.

Artikel 18. Reparatieclausule nietigheden

Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.
Als op enige bepaling in de Overeenkomst of op een gedeelte van de Overeenkomst rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Overeenkomst onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de rechtsgevolgen zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige en/of onverbindende gedeelte van de betreffende bepaling.
Vernietiging/ontbinding/herroeping of anderszins beëindiging van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden door Opdrachtgever is uitgesloten, behoudens de mogelijkheden die hiertoe worden geboden in deze algemene voorwaarden.